黄文辉律师网

建设工程纠纷

民事起诉状

原 告：陕西XX建设（集团）有限责任公司

法定代表人：李XX            职务：董事长 

联系电话：XXXXXXXXXXX。 

地    址：陕西省宝鸡市XX区XX路付XX号。

代理律师：黄文辉  青海凡圣律师事务所律师

被 告：青海XXXX科技有限公司

法定代表人：赵XX            职务：董事长

联系电话： XXXXXXXXXXX。

  地    址：青海省西宁市大通县XXXXX园（宁张公路XX公里处）。

案由：建设工程施工合同纠纷。

诉讼请求：

一、判令解除原、被告之间的《工程施工合同》； 

二、判令被告支付所欠工程款：17806332.9元； 

三、判令被告支付原告窝工经济损失：4539184.88元；

四、判令被告支付原告电费：53822元；

五、判令被告支付原告临时设施费：956399.11元；

六、判令被告支付因所欠工程款利息：2190178元；

总合计：25545916.89元。

七、判令被告承担本案诉讼费。

事实和理由：

2011年3月份原告与被告口头达成一致协议，由原告承建被告位于西宁市大通县XXXXX园的600t/dlow-e浮法玻璃生产线项目建设工程，被告交付施工图纸，承建内容包括该项目的土建、设备安装、砖窑砌筑、制氮、制氢、天然气、供配电所、水系统、余热锅炉、宿舍楼、办公楼、厂区围墙、道路等项目建设。被告并且委托授权了陕西XX项目管理有限公司青海分公司作为本项目的监理单位，负责该项目全部工程质量、进度、资金、安全管理。口头协议达成后，原告就进入施工状态，截至2011年12月份原告完成工程量15836595.05元，工程签证量11050674.85元；共计：26887269.9元。2012年3元15日，由于气温回暖，适合施工，原告向监理单位提交《复工报告》希望监理单位向被告请求复工。但是被告一直没有给监理单位及原告答复，而且原告垫付的上述工程款，也没有支付，直到2012年至2013年8月7日才陆陆续续分13次支付了9080937元，尚欠原告工程款17806332.9元。

2012年3月原告就对复工做好了充足的准备，由于被告一直不向监理单位及原告答复复工时间，也不向监理单位及原告下达停止该项目建设的通知，给原告造成重大的经济损失。其中这些经济损失包括，施工人员工资、机械费、材料、钢管、扣件等费用，合计：4539184.88元。且从2012年3月原告向监理单位请求复工到2013年8月期间，施工现场的电费也一直由原告支付，计53822元。

在施工过程中，原告为完成该项目的建设工程，在XXXX厂项目部建设了临时生活、办公区、临时主干道及现场保卫、仓库、配电等临时设施，共计支出的费用：956399.11元。

原告认为，依法成立的合同应受法律保护，合同成立既可以订立书面合同，也可以口头订立合同，也可以以实际行为履行了主要义务来标示合同的成立。合同双方理应诚实守信按照约定履行自己的义务。遗憾的是，在原告2011年施工年度过程中，被告一直不能按照约定给付工程款和工程签证款。甚至于2012年3月原告表示复工条件已经准备就绪，请求复工，被告对此拒之不理，对监理单位及原告都不曾给答复。导致原告在施工现场一直等待。给原告造成重大的经济损失。

综上，被告就该项目复工建设拖延近18个月之久不给与监理单位及原告答复，对产生的工程款不予支付或拖延支付。原告就该项目建设工程已经无法继续履行，合同目的无法实现。因此，请求贵院在查明事实基础上，判决解除原被告建设施工合同，判决被告支付所欠工程款及承担原告的经济损失。请贵院依法判如所请！

此致

青海省高级人民法院

具状人：陕西XX建设（集团）有限责任公司

二0一三年十一月 日